生活工程体验信仰哲学精神
快软网
精神世界
探索历史
哲学文学
艺术价值
信仰创造
境界审美
体验技术
技能工具
工程信息
医学生产
生活运用
操作能力

建筑工程工期索赔必要条件有哪些

2月18日 艮山观投稿
  一、建筑工程工期索赔必要条件有哪些?
  1、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
  2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
  3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
  二、工期索赔的事项有哪些?
  1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。
  2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。
  3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
  4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。
  5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。
  6、物价上涨,法规变化及其他。
  三、工期索赔纠纷的起诉流程是什么?
  1、原告起诉。
  2、法院受理后将起诉书副本送达被告。
  3、被告在十五日内提交答辩状,法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状,不影响审理。
  4、决定开庭审理的案件,法院在三日前通知当事人并公告。
  5、法庭调查阶段包括:当事人陈述;告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭的证人证言;出示书证、物证和视听资料;宣读鉴定结论;宣读勘验笔录。
  6、法庭辩论包括:原告及其诉讼代理人发言;被告及其诉讼代理人答辩;第三人及其诉讼代理人发言或者答辩;互相辩论。法庭辩论终结,由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见。
  7、法庭辩论终结,应当依法作出判决。判决前能够调解的,还可以进行调解,调解不成的,应当及时判决。
  8、判决宣告。
  建筑工程项目的工期受到很多因素的影响,比如发包方没有按约定及时支付一部分工程预付款的,不能及时提供相关的建筑建材的,都有可能导致工期延误,如果是不可抗力因素导致工期延误的,双方都不承担任何责任。
投诉 评论 转载

下半年交通稳增长圈定五大重点热文聚热点网 新华社北京8月1日电《经济参考报》8月1日刊发文章《下半年交通稳增长圈定五大重点》。文章称,完成营业性货运量259。3亿吨,同比增长6。8;完成营业性客运量43。2亿人次,同比……军官家属随军条件有哪些?热传聚热点网 根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国兵役法》的有关条款和《中国人民解放军现役军官服役条例》第三十二条、第四十一条的规定,以一九六三年经中央军委批准、总政治部规定的军官家……十三行服装批发市场可以零售吗?热传聚热点网 十三行的衣服零售的,具体情况如下:1,十三行是以服装批发为主。也有零售的,不过零售价格稍贵一些。一般来说在十三行的街边的服装店都是零售的多,批发的都是在二楼以上的楼面。2,广州……国际黄金遭大阴杀跌,今天金价如何走?热传聚热点网 ,首先可以有兴趣关注一下我的视频分析。黄金昨晚从1750左右直接下跌到1719附近,这个总体是出乎大部分人的意料之外,但是我们首先可以从图形上看的话,1719还是属于前期……上海知青有补贴是真的吗?热博聚热点网 上海上山下乡知青是有补贴的,但不是所有知青。补贴的对象是上海上山下乡知青,在外地就业,外地退休回上海养老的。根据上海的政策在外地就业的知青可以把一个孩子的户口迁入上海,条件是有……泽连斯基邀请德国总理5月9日来访热传聚热点网 (观察者网讯)据路透社5月6日消息,乌克兰总统泽连斯基今日邀请德国总理朔尔茨于5月9日访问基辅。泽连斯基称“这将是强有力的一步”。报道称,德国总统此前被禁止访问基辅,因此……布林肯称强烈倡议邀请台湾参加世卫大会中方回应热议聚热点网 5月19日,外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问,有报道称,18日美国务卿布林肯发表声明称,美国强烈倡议世卫组织邀请台湾作为观察员参加5月举行的第七十五届世卫大会……司法可以强拆吗?司法强拆合法吗热传聚热点网 在现实生活中,相信很多人对拆迁的相关信息都有一定的了解。一般情况下,拆迁都是为了公共利益需要所进行的,会根据相关法律法规,给予被拆迁房屋所有权人一定的拆迁补偿。但是很多被拆迁人……日期笔误竟成拒还理由法院判令被告偿还热传聚热点网 晨刊讯(见习记者王守明通讯员骆永华)因为借款时笔误造成借条上的落款日期比还款日期还晚,借款人因此拒不归还借款,为此双方对簿公堂。相山区法院审理后认为借款人王某应归还借款。200……建筑工程工期索赔必要条件有哪些热评聚热点网 一、建筑工程工期索赔必要条件有哪些?1、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人……劳动者主动离职是否有补偿金?热闻聚热点网 1、根据劳动合同法第三十六条,如果员工与企业协商一致,在约定中包括了补偿金,此时员工离职是可以按双方约定拿到补偿金。2、员工按劳动合同法第三十六条解除劳动合同的,员工可以……医疗损害赔偿判决书怎么写?热评聚热点网 【为您推荐】武昌区律师金牛区律师天宁区律师海珠区律师铜鼓县律师织金县律师青白江区律师竹溪县律师医疗损害是由于医务人员在治疗过程中出现的不符合法律规定的行为而给患者造成人身……
挖笋快速方法热博聚热点网 好文:2022广州回南天一般发生于什么季节热评聚热点网 现场调配、分装、镌刻。。。。。。美妆个性化定制新业态落地了! 小学环保作文400字热传聚热点网 银行员工在深圳的银行工作10年,透露银行岗位有哪些优势热传聚 小猫喜欢吃什么热评聚热点网 好文:消除肌肉疲劳方法热评聚热点网 人彘为什么要扔到茅厕热评聚热点网 长安和哈弗哪个质量好点?热评聚热点网 好文:那么那么造句子一年级热博聚热点网 悉尼必去10大景点介绍热博聚热点网 【歌词】如果你喜欢歌手:陈柯宇热博聚热点网
人体器官捐献之合理补偿机制研究人这辈子生气次数有限次数一到人就该走了缓刑和拘役哪个轻2021“色虎”刘连舸落马!强娶儿子女友做四老婆,逼迫女下属发生关系 行走的思政课去哪上?赣南客家文化打卡点推荐(二)半瓶造句用半瓶造句大全学詹妮弗洛佩兹戴Gucci竹节镜面太阳镜闪耀2014春夏当了上司后我终于说出了曾经最讨厌的这句话上沙遇雨快凉穷人续写中式红木装修,折射出人们对美的执著追求热博聚热点网 儿童溺水正确的抢救方法抓紧关键救命的六分钟

友情链接:中准网聚热点快百科快传网快生活快软网快好知文好找新乡渭南铜川松江山南雅安松原荃湾淮北昭通平凉鞍山赤峰苗栗保亭池州渝北株洲陇南濮阳三沙秀山密云鸡西